Patvirtinus šilumos energijos ir šilumos nešiklio apskaitos įrenginio abonentinės paslaugos standartinės sutarties peržiūrą. Sutartis dėl šilumos apskaitos prietaisų priežiūros

PAVYZDYS

79/1 sutartis

Šalto ir karšto vandens skaitiklių (vandens skaitiklių) priežiūrai

MUP „Miesto būsto ir priežiūros skyrius Nr. 4“ (GZHEU - 4), toliau - „Rangovas“, atstovaujamas inžinieriaus Geležinė Tanita Viktorovna veikdamas remdamasis 2010-09-28 įgaliojimu, viena vertus, ir piliečiu (-iais): Ivanova Valentina Ivanovna adresas: st. Industrialnaya, 111, 222 pastatas, 333 butas toliau - „klientas“, o kartu - „šalys“, sudarė šią sutartį taip:

1. Sutarties dalykas.

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti lentelėje nurodytų vandens apskaitos prietaisų (vandens skaitiklių) techninę priežiūrą (TO) pagal 2008-10-28 Mitiščio miesto gyvenvietės vadovo nutarimą Nr. „Patvirtindama Reglamentą dėl šilumos energijos, karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priėmimo eksploatuoti ir priežiūros tvarkos“, o Klientas įsipareigoja laiku ir reguliariai apmokėti šios paslaugos kainą šios sutarties galiojimo laikotarpiu. .

1.2. Matavimo prietaiso elementų (rutulinio vožtuvo, filtro, atbulinio vožtuvo ir kt.) Pakeitimas arba dozatoriaus rekonstrukcija, rangovas, užsakovui paprašius, atlieka už papildomą mokestį.

2. Rangovo pareigos ir teisės.

2.1 Rangovas bent kartą per 12 mėnesių atlieka darbus, kurių apimtis nustatyta prietaisų gamintojo eksploatavimo ir remonto dokumentuose, techninės priežiūros taisyklėse.

2.1.1. Atliekant matavimo prietaisų priežiūrą, atliekami šių tipų darbai:

vizualinis patikrinimas, siekiant nustatyti prietaiso veikimo sutrikimus ir pažeidimus;
sandariklių buvimo ir vientisumo tikrinimas, prietaiso valymas nuo dulkių;
vandens uždarymo vožtuvų veikimo tikrinimas;
prietaiso skaičiavimo mechanizmo veikimo tikrinimas;
filtro atidarymas ir valymas atliekamas už atskirą mokestį Kliento prašymu;
kontrolinis prietaisų rodmenų pašalinimas ir registravimas, - atliktos techninės priežiūros įrašas užbaigimo pažymėjime.

2.2. Įrenginių veikimo taisyklių pažeidimas ir matavimo prietaiso neatitikimas patvirtintiems Reglamento „Dėl šilumos energijos, karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priėmimo į eksploatavimo ir priežiūros tvarką“ reikalavimams, patvirtintas 2008-10-28 Mitiščių miesto gyvenvietės vadovo nutarimu Nr.

yra parengti užsakovo ir rangovo 2 šalių veiksmais.

2.3. Rangovas nurodo Užsakovui laikytis vandens skaitiklių eksploatavimo taisyklių.

2.4. Pasibaigus vandens skaitiklių patikros galiojimo laikui, užsakovas privalo juos pakeisti naujais pagal dabartinius rangovo tarifus.

2.5. Sugedus vandens apskaitos prietaisams, jei Klientas laikosi visų vandens skaitiklių naudojimo instrukcijos reikalavimų, jei skaitiklis (-iai) atitinka 2008-10-28 nutarimo Nr. 1543 reikalavimus, jei čiaupo kokybė vanduo atitinka SanPin 2.1.4. 1074, garantinis skaitiklio remontas ir (arba) pakeitimas garantiniu laikotarpiu Rangovas atlieka nemokamai.

2.6 Rangovas, atsižvelgdamas į infliacijos lygį, turi teisę vienašališkai keisti šios Sutarties 4.1 punkte nurodytas priežiūros darbų mėnesines išlaidas.

3. Užsakovo pareigos ir teisės.

3.1. Klientas įsipareigoja:

sumokėti mėnesinį abonentinį mokestį už metinę matavimo prietaisų priežiūrą naudojant brūkšninį kodą
kvitai iš MUP „Atsiskaitymų centro“;
kas mėnesį paimkite ir įrašykite atskirų matavimo prietaisų rodmenis į gautą nustatytą kvitą
imti mėginį ir sumokėti laiku;
užtikrinti sumontuotų sandariklių saugumą, atskirų (butų) apskaitos vienetų vientisumą, laikytis
jų veikimo taisyklės;
sudaryti sąlygas rangovo atstovams kartu su tiekėju ir valdymo įmone patikrinti individualių (butų) apskaitos prietaisų veikimą ir atlikti kontrolinius rodmenis;
nedelsiant informuoti Valdymo įmonę arba Rangovą apie darbo sutrikimus ir sutrikimus
individualūs (buto) apskaitos prietaisai, plombų pažeidimai ir kt .;
neleisti asmenims, kurie nėra rangovo atstovai, atlikti bet kokius darbus montavimo vietoje
individualūs (butų) apskaitos prietaisai;
laiku atlikti kitą vandens apskaitos prietaisų patikrinimą (pakeitimą) prieš pasibaigiant nustatytam
termino pasas (pažymėjimas);
pasirašyti rangovo atliktą vandens skaitiklio (-ų) techninės priežiūros pažymėjimą (1 PRIEDAS).

3.2. Jei rangovas nekokybiškai atlieka darbus, užsakovas apie tai informuoja jį per dvi dienas nuo aptikimo.

4. Kainos ir atsiskaitymo tvarka.

4.1. Mokėjimą už vandens apskaitos prietaisų priežiūrą Klientas moka kas mėnesį 33 trinti. 54 kapeikas

4.2. Darbus, susijusius su trikčių šalinimu pogarantiniu eksploatavimo laikotarpiu ir tuo atveju, jei Klientas nesilaiko vandens skaitiklių naudojimo instrukcijos reikalavimų garantiniu laikotarpiu ir šios sutarties sąlygų, rangovas atlieka papildomai. mokestis pagal dabartinius rangovo tarifus. Baigusios šiame Susitarimo punkte numatytus darbus, Šalys surašo atliktų darbų aktą.

5. Šalių atsakomybė.

5.1. 3a savo įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, Šalys atsako pagal galiojančius teisės aktus.

5.2. Garantinis vandens skaitiklio remontas (keitimas) neatliekamas šiais atvejais:

mechaninių pažeidimų buvimas, defektai, atsiradę dėl eksploatavimo taisyklių nesilaikymo, neatsargus elgesys, netinkamas prietaiso naudojimas;
skaitiklio ir matavimo bloko antspaudo pažeidimas;
savarankiškas vandens skaitiklio vidinio įtaiso remontas arba keitimas;
išmatuoto vandens kokybės neatitikimas SanPin 2.1.4.1074-01 reikalavimams;
jei pakeistas, ištrintas, ištrintas arba neįskaitomas gaminio serijos numeris;
vandens skaitiklio sugadinimas dėl stichinės nelaimės, gaisro ir kt.
vandens matavimo prietaisų naudojimo instrukcijų trūkumas; Įrangos paleidimo pažymėjimas iš
organizacija, kuri turi leidimą atlikti tokius darbus;

6. Kitos sąlygos.

6.1. Ši sutartis sudaryta neribotam laikui. Keičiant buto savininką, patalpas, kuriose

vandens apskaitos prietaisai yra kliento pusėje (jo rašytine paraiška arba raštu)

naujojo savininko paraiška), pagal šią sutartį šalis pakeičiama. Rangovo įsipareigojimai

ši sutartis lieka galioti.

6.2. Prie sutarties pridedama: Atliktų darbų aktas (1 priedas).

Chabarovsko miesto meras

ĮSAKYMAS

2005 m. Balandžio 13 d. Nr. 882-r

Patvirtinus šilumos energijos ir šilumos nešiklio apskaitos prietaiso abonentinės paslaugos standartinės sutarties peržiūrą

Siekiant supaprastinti iš miesto biudžeto finansuojamų institucijų darbą sudarant šilumos energijos ir aušinimo skysčio apskaitos įrenginio abonentinės paslaugos sutartis:
1. Patvirtinti iš vietinio biudžeto finansuojamų organizacijų šilumos energijos ir šilumos nešiklio apskaitos vieneto abonentinės paslaugos standartinės sutarties peržiūrą.
2. Miesto administracijos rajonų valdymo komitetų pirmininkai V. P. Kazakovas, V. A. I., sveikatos skyriaus vedėjas Shapiro IA, kultūros skyriaus vedėja Rozhkova ON, kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Parshin V. G. atkreipti pavaldžių institucijų vadovų dėmesį į siūlomą standartinės sutarties redakciją ir rekomenduoti vadovautis siūlomu projektu, sudarant šilumos energijos ir aušinimo skysčio apskaitos įrenginio abonentinės paslaugos sutartį.
3. Šio įsakymo vykdymo kontrolė patikėta Volokžanino miesto mero pirmajam pavaduotojui A.N.

Miesto meras A. N. Sokolovas

Patvirtinta
mero įsakymu
2005 m. balandžio 13 d. Nr. 882-r

Sutartis Nr.
už šilumos energijos ir šilumos nešiklio apskaitos įrenginio abonentinę paslaugą

____/____/______ G.
Chabarovskas
„______________________________________“, toliau - „rangovas“, atstovaujamas __________________________________, viena vertus, veikiantis pagal Chartiją, ir _________________________________, toliau - vartotojas, atstovaujamas __________________________________________, ________________________ pagrindu, sudarė šį susitarimą dėl šių dalykų.

1. Sutarties dalykas.

Pagal šią sutartį Rangovas įsipareigoja teikti šilumos apskaitos mazgo (toliau - matavimo kompleksas) priežiūros paslaugas vadovaudamasis šilumos energijos ir šilumos nešiklio apskaitos taisyklėmis, datuotomis 09.25.95, registracijos numeris 954, ir Vartotojas įsipareigoja už šias paslaugas sumokėti atlikto darbo akto pagrindu.

2. Šalių teisės ir pareigos.

2.1. Rangovo teisės ir pareigos
Rangovas teikia šias paslaugas:
2.1.1. Priežiūra tarpšildymo laikotarpiu:
-matavimo prietaisų, kurie yra matavimo komplekso dalis, išmontavimas, remontas, reguliavimas, tikrinimas ir vėlesnis montavimas tarpinio šildymo laikotarpiu ir karšto vandens apskaitos prietaisų (jei yra) priežiūra, numatant pakartotinį priėmimą eksploatuoti vartotojui. Pakartotinis priėmimas eksploatuoti atliekamas pagal elektros energijos tiekimo organizacijos reikalavimus.
2.1.2. Priežiūra šildymo sezono metu:
- sisteminga matavimo komplekso elektroninės dalies veikimo kontrolė;
- prietaisų techninės būklės diagnostika;
- konsultavimo paslaugų teikimas Kliento personalui dėl matavimo komplekso eksploatavimo;
- jei reikia, remontas, remontas išmontuojant prietaisus, jų gabenimas į rangovo gamybinę bazę ir atgal bei neeilinis matavimo komplekso prietaisų kalibravimas po remonto;
-jei reikia, rangovas savo lėšomis per 3 darbo dienas atlieka neveikiančių įrenginių pakeitimo darbus;
-archyvuotų duomenų pašalinimas iš šilumos skaičiuoklės kompiuteriu (jei naudojamas KM-5 arba SA-94, kilimo taškas ТСР) ir kartą per mėnesį pateikiama pasirašyta šilumos suvartojimo ataskaita.
2.1.3. Prevencinis darbas tarpšildymo laikotarpiu įforminamas prietaisų išmontavimo ir montavimo (pakartotinio priėmimo) aktais. Profilaktiniai darbai tarp šildymo laikotarpio vasaros apskaitoje registruotiems šilumos apskaitos prietaisams negali būti ilgesni kaip 10 darbo dienų pagal Vartotojo sutartą grafiką prieš atliekant darbus.
2.1.4. Prietaisų remontas šildymo sezono metu, kai prietaisai yra išmontuojami ir montuojami, sudaromas išmontuojant, montuojant ir išjungiant matavimo kompleksą iš darbo režimo (nurodant remonto priežastis ir sąlygas) ir negali viršyti 3 darbo dienų.
2.1.5. Įpareigotas teikti aukštos kokybės ir visapusiškas paslaugas pagal sutarties 2.1 punktą.
2.1.6. Jis privalo vartotojo prašymu nemokamai pašalinti nustatytus savo paslaugų trūkumus per 5 dienas, jei teikdamas paslaugas rangovas padarė nukrypimą nuo sutarties sąlygų, o tai pablogino kokybę prietaisų.

2.2. Vartotojų teisės ir pareigos

Vartotojas atlieka:
2.2.1. Matavimo komplekso veikimas pagal Šilumos energijos ir aušinimo skysčio apskaitos taisykles nuo 1959 m. registracijos numeris 954.
2.2.2. Kiekvieną dieną jis ima rodmenis iš šilumos skaitiklio, veda naudojamo prietaiso nustatytos formos šilumos suvartojimo verčių žurnalą ir per sutartyje nustatytą laiką perduoda juos energijos tiekimo organizacijai.
2.2.3. Sugedus matavimo kompleksui, Vartotojas per 24 valandas apie tai informuoja rangovo dispečerį telefonu nuo 10 iki 18 val., ________.
2.2.4. Vartotojas privalo per tris darbo dienas informuoti rangovą apie vidaus šildymo sistemos paleidimo (išjungimo) arba aušinimo skysčio cirkuliacijos pradžios (išjungimo) datą objekte.
2.2.5. Turi teisę bet kuriuo metu patikrinti rangovo teikiamų paslaugų pažangą ir kokybę, netrukdydamas jo veiklai. Reikalavimai pašalinti teikiamų paslaugų trūkumus turi būti pateikti rangovui prieš pasirašant sutartį dėl įsipareigojimų vykdymo.
2.2.6. Turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti vykdyti sutartį, sumokėjęs Rangovui dalį nustatytos kainos, proporcingai suteiktų paslaugų daliai iki pranešimo apie Vartotojo atsisakymą vykdyti sutartį gavimo.
2.2.7. Esu įpareigotas nustatyti atsakingą asmenį objekte įrengto matavimo komplekso vietoje, kad galėtų bendrauti su rangovu ir parengti reikiamus dokumentus.
2.2.8. Įpareigotas užtikrinti netrukdomą rangovo personalo prieigą prie matavimo komplekso ir, jiems paprašius, pateikti šilumos suvartojimo verčių žurnalą, kuris turi būti patalpoje, kurioje yra matavimo kompleksas.
2.2.9. Privalo sumokėti už suteiktas paslaugas.

3. Sutarties trukmė: Pradėti ___________
pabaiga____________
3.1. Šildymo ir žiemos laikotarpių trukmė kiekvienam objektui nustatoma pagal priedėlį.

4. Paslaugų kaina pagal sutartį yra: _____ tūkst. rublių, įskaitant PVM ______ tūkstančių rublių. pagal sąmatą (sutarties kainos apskaičiavimą), patikrintą kontrolės ir sąmatos skyriaus.

5. Apmokėjimas už paslaugas.
5.1. Už paslaugas atsiskaitoma kas mėnesį sutarties galiojimo metu, remiantis paslaugų priėmimo aktais ir sąskaita faktūra.
5.2. Mokėjimas atliekamas pervedant lėšas į rangovo atsiskaitymo sąskaitą ne vėliau kaip 30 -tą mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dieną.
5.3. Jei Vartotojas neatsiskaito už suteiktas paslaugas "per sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytus terminus, Rangovas turi teisę nutraukti prenumeratos paslaugą.

6. Papildomos sąlygos:

6.1. Rangovas neatsako už matavimo komplekso rodmenų teisingumą šiais atvejais:
6.1.1. Neleistinas vartotojo ar kitų asmenų kišimasis į matavimo komplekso veikimą.
6.1.2. Matavimo komplekso eksploatavimo taisyklių pažeidimas.
6.1.3. Mechaniniai prietaisų ir matavimo komplekso elementų pažeidimai dėl Vartotojo kaltės.
6.1.4. Plombų išardymas komplekso ir ryšio linijų įrangoje dėl Vartotojo kaltės.
6.1.5. Esant situacijoms, susijusioms su prietaiso rodmenų išėjimu už apskaičiuoto matavimo diapazono, dėl:
- aušinimo skysčio parametrų (grįžtamojo vamzdžio temperatūra, didžiausias šildomo vandens srautas) nukrypimai nuo sutartinių verčių;
- įmonės pažeidimai (periodiniai sustojimai ir paleidimai bei su tuo susiję staigūs slėgio svyravimai, dėl kurių gali atsirasti mechaninių matavimo komplekso sistemų pažeidimų);
- šilumos apkrovos pokyčiai.
6.1.6. Vartotojui nesilaikant 2.2.4.
6.2. Rangovas neatsako už teisingą Vartotojo perduotų šilumos vartojimo duomenų perdavimą elektros energijos tiekimo organizacijai.
6.3. Jei matavimo kompleksas netinkamai eksploatuojamas dėl šios sutarties 6.1 punkte nurodytų priežasčių, matavimo komplekso restauravimo darbus rangovas atlieka šalių susitarimu už papildomą mokestį, paruošdamas dvišalis aktas.

7. Šalių atsakomybė:

7.1. Už 2.1.3 punkte nurodytų skaitiklio patikros sąlygų pažeidimą Rangovas moka Vartotojui 10% sutarties vertės baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
7.2. Už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl kurių atsiranda nuostolių, abi šalys atsako pagal galiojančius įstatymus.
7.3. Šioje sutartyje nenumatytos šalių atsakomybės priemonės taikomos vadovaujantis civilinės teisės normomis.
7.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti kitą šalį apie tokių aplinkybių atsiradimą.

8. Prie sutarties pridedama: Kainoraščiai. Priedas (Sutarties kainos ir darbų atlikimo sąlygų apskaičiavimas), kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis.

9. Šalių adresai ir duomenys:

VYKDYTOJAS: ________________________________________
VARTOTOJAS: _________________________________________

„Rangovas“ „Vartotojas“
"_____" _____________ 200__ "______" ______________ 200__
Parašas ____________ Parašas _____________
Seimo narys

Dokumentą patvirtina:
Oficialus pašto adresų sąrašas.

vandens suvartojimo matavimo įtaisas pagal 1 priedėlį.

2. Sankt Peterburgo administracinių rajonų būsto agentūros sudaro sutartį su nuomininkais, gyvenamųjų patalpų savininkais pagal apytikslę formą, patvirtintą įsakymo 1 dalyje.

3. Techninio skyriaus vedėjui Orlovui S.N. per keturiolika dienų užtikrinti, kad būtų parengtas Reglamentas dėl vandens apskaitos prietaisų priežiūros.

4. Ekonomikos skyriaus vedėjui Oltyanui A.A. per tris dienas nuo užsakymo 3 punkto įvykdymo dienos, sudaryti gyvenamosiose patalpose įrengtų apskaitos prietaisų priežiūros sutarties kainas.

5. Šio įsakymo vykdymo kontrolė patikėta komiteto pirmininko pirmajam pavaduotojui Yu.I. Knyazev. ir komiteto pirmininko pavaduotojas Zyabko V.M. priskiriant klausimus.

Komiteto pirmininkas
V. I. Chrenovas

N priedėlis 1
Komiteto žinioje
pagal turinį
būsto fondas
2002 07 16 N 5-r

Sutarties pavyzdys
vandens skaitiklio priežiūrai

Sankt Peterburgas "___" ______ 200_

__________________________________________________________________________

(Visas vardas, pavardė, N, paso serija, išdavimo data)

toliau - Klientas ir _________________________________________
(įmonės pavadinimas)
toliau - rangovas, atstovaujamas _________________________________

(Visas vardas, pavardė)

veikdamas remiantis __________________________________________________,
(Įstatai, įgaliojimas nuo + N ...)
sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis) taip:

1. Sutarties dalykas

1.1. Užsakovas nurodo, o Rangovas įsipareigoja teikti individualaus vandens matavimo prietaiso (toliau - matavimo prietaisas), įrengto patalpoje, adresu: _______________, priežiūros ir remonto paslaugas (toliau - Paslaugos).
____________________________________________ už tam tikrą mokestį pagal Sutarties sąlygas.

1.2. Matavimo prietaisas prižiūrimas:

Sumontuota pagal reikalavimus, nustatytus 1996 m. Liepos 9 d. Sankt Peterburgo gubernatoriaus įsakymais N 217-r ir 1997 11 06 N 1139-r;

Komercinė įmonė, įregistruota savininkuose arba pastato priežiūrą ir remontą atliekančioje organizacijoje;

Geros darbo būklės, kurią nustato ir patvirtina Rangovo atstovas dalyvaujant Užsakovui.

Rangovo atstovas šiame Sutarties skirsnyje yra pilietis, turintis darbo santykius su Rangovu, kurio pareigos apima skaitiklio techninės būklės tikrinimą, jo patikrinimą ir kt. Rangovo atstovo įgaliojimus patvirtina Rangovo pažymėjimas, pareigybės aprašymas ar kitas dokumentas, vienareikšmiškai nustatantis atitinkamas Rangovo atstovo teises.

2. Priežiūra ir remontas

2.1. Matavimo prietaiso priežiūra ir remontas atliekamas laikantis atitinkamų darbų atlikimo taisyklių ir nuostatų.

2.2. Matavimo prietaiso techninę priežiūrą ir remontą rangovas atlieka užsakovo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokių darbų atlikti užsakovo vietoje techniškai neįmanoma.

2.3. Tuo atveju, kai matavimo prietaiso techninė priežiūra ir remontas atliekamas vietoje pas užsakovą, šiuos darbus atlieka rangovo atstovas.

Rangovo atstovas šiame Sutarties skirsnyje yra:

A) pilietis, turintis darbo santykius su rangovu, kurio pareigos apima skaitiklio priežiūros ir remonto darbus. Rangovo atstovo įgaliojimus šiuo atveju patvirtina rangovo pažymėjimas, pareigybės aprašymas ar kitas dokumentas, unikaliai apibrėžiantis atitinkamas rangovo atstovo teises, ir darbo užsakymas.

B) pilietis, turintis teisę atlikti skaitiklio priežiūros ir remonto darbus pagal civilinės teisės sutartis su rangovu. Rangovo atstovo įgaliojimus šiuo atveju patvirtina asmens tapatybės kortelė, dokumentas, nedviprasmiškai apibrėžiantis rangovo atstovo teises, ir darbo užsakymas.

2.4. Tuo atveju, jei matavimo prietaiso techninė priežiūra ir remontas atliekami ne Užsakovo gyvenamosiose patalpose, šalys pagal šią Sutartį surašo apskaitos prietaiso priėmimo ir perdavimo Rangovui aktą, kurį pasirašo Užsakovas ir rangovo atstovas. Šiuo atveju rangovas yra atsakingas už skaitiklio saugumą pagal įstatymus.

3. Atsiskaitymų sąlygos ir tvarka

3.1. Paslaugų, kurias rangovas teikia pagal šią sutartį, kaina yra ______ rublių per metus.

Į paslaugų kainą neįskaičiuotos skaitiklio dalių ir mazgų išlaidos, kurios turi būti pakeistos priežiūros ir remonto metu.

3.2. Klientas savarankiškai ir savo lėšomis įsigyja skaitiklio dalis ir mazgus, kurie turi būti pakeisti priežiūros ir remonto metu.

3.3. Užsakovas atlieka mokėjimus ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio ______ dieną, pervesdamas lėšas į Rangovo sąskaitą.

4. Kliento teisės ir pareigos

4.1. Klientas privalo:

4.1.2. Suteikti Rangovo specialistams prieigą prie patalpų;

4.1.3. Sumokėti už rangovo paslaugas šios sutarties 3 skirsnyje numatyta suma ir sąlygomis;

4.1.4. Užtikrinti atskiro matavimo prietaiso ir plombų saugumą;

4.1.5. Jei aptinkamas apskaitos prietaiso gedimas, apie tai raštu praneškite rangovui paraiškos forma per 2 dienas nuo gedimo aptikimo momento, neleidžiant nepriklausomai ar trečiosioms šalims įsikišti;

4.1.6. Ne vėliau kaip iki ataskaitinio mėnesio mėnesio 10 dienos pateikite prietaiso skaitiklio rodmenis pagal sunaudoto vandens kiekį (N priedas 1);

4.1.7. Užtikrinti, kad laiku būtų atliktas valstybinis patikrinimas savo lėšų sąskaita organizacijose, turinčiose atitinkamą licenciją;

4.2. Klientas turi teisę:

4.2.1. Vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei rangovas netinkamai vykdo savo pareigas, apie tai raštu įspėjęs prieš dvi savaites;

4.2.2. Visais vandens gedimo atvejais skambinkite rangovo atstovui pagal šiuo metu nustatytus tarifus ir tarifus.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. Atskleidęs faktą, kad Klientas pateikė melagingą informaciją apie prietaiso rodmenis, taip pat aptiko mechaninius pažeidimus, matavimo prietaiso atidarymo pėdsakus ar antspaudo nebuvimą, surašo dvišalį aktą ir išsiunčia jį el. organizacija, valdanti gyvenamąjį pastatą (savininkui) ir mokėjimus skaičiuojanti organizacija (valstybės vieninga įmonė „VTsKP“).

5.2.2. Nutraukti šią Sutartį vienašališkai, jei Klientas netinkamai įvykdo savo įsipareigojimus, apie tai raštu pranešęs prieš dvi savaites.

6. Ginčų sprendimo tvarka

6.1. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys tarp šalių pagal šią Sutartį arba susiję su ja, sprendžiami šalių derybomis.

6.2. Jei neįmanoma išspręsti nesutarimų derybų būdu, jie svarstomi galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Sutarties trukmė

7.1. Šios Sutarties terminas nustatytas nuo „__“ _____ 200 __ iki „__“ ______ 200_.

7.2. Sutartis laikoma pratęsta tam pačiam laikotarpiui ir tomis pačiomis sąlygomis, jei likus mėnesiui iki jos galiojimo pabaigos nė viena šalis nepareiškia jos nutraukimo, pakeitimo ar naujos sutarties sudarymo.

7.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami papildomais susitarimais, kurie yra neatskiriama jos dalis.

Adresai ir rekvizitai:

Antspaudas Parašas Parašas

SUSITARIMAS Nr. _________

ŠILumos ENERGETIKOS MATUOJO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NUOLAIDA

Kaliningradas „_____“ _____________ 2016 m

Miesto rajono „Kaliningrado miestas“ savivaldybės įmonė „Kaliningradteploset“, toliau - „rangovas“, atstovaujama ______________________ , remdamiesi ______________________________________________________, viena vertus, ir ______________________________________________________________, atstovaujami (įrenginių savininkų, juridinių ar fizinių asmenų, valdymo įmonių, biudžetinių organizacijų, HOA, būsto kooperatyvų, asmenų, atsakingų už daugiabučio namo priežiūrą, patalpų savininkai perleido teisę sudaryti ir įvykdyti šią Sutartį) _________________________________________, veikdamas remiantis ______________________, toliau - „Klientas“, kita vertus, toliau kartu vadinama „Šalys“, sudarė šią sutartį taip:

1. SUTARTIES TEMA

1.1. Pagal šią sutartį Rangovas įsipareigoja Užsakovo vardu teikti Klientui priklausančio šilumos apskaitos mazgo (mazgų) (toliau - UUTE), serijos numeris _________________, esančio adresu: _______________________________________ (toliau), priežiūros paslaugas. vadinamas objektu).

1.2. Teikiamų paslaugų sąrašas:

Tikrinama, ar aušinimo skysčio parametrai atitinka matavimo prietaisų matavimo diapazoną	kas mėnesį
Pašalinti vidutinių dienos (valandinių) šilumos suvartojimo parametrų archyvą, surašyti pareiškimą	kas mėnesį
Skaitiklių rodmenų ataskaitos sudarymas	kas mėnesį
Šilumos suvartojimo parametrų ir šilumos skaitiklio logikos tikrinimas	kas mėnesį
Plombų vientisumo tikrinimas	bent kartą per ketvirtį
Srauto matuoklių įžeminimo kokybės tikrinimas	kas mėnesį
Įrenginių diagnostika dėl klaidų kodų buvimo	kas mėnesį
Elektros jungčių sandarumo tikrinimas	Kartą per ketvirtį
Įrenginių mechaninių pažeidimų tikrinimas	bent kartą per ketvirtį
Izoliacijos vientisumo patikrinimas	bent kartą per ketvirtį
GSM ryšio kanalo testavimas	kas mėnesį
Priėmimo dokumentų registravimas	kas mėnesį

1.3. Klientas įsipareigoja priimti šios Sutarties 1.1., 1.2 punkte išvardytas paslaugas ir sumokėti jų išlaidas šios Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka.

1.4. Paslaugos laikomos suteiktomis po to, kai Šalys pasirašė Paslaugų teikimo įstatymą (toliau - Įstatymas).

2. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

2.1. Šios sutarties kaina yra 950,00 (devyni šimtai penkiasdešimt rublių 00 kapeikų) rublių už kiekvieną objektą, įskaitant PVM (18%).

2.2 Užsakovas atsiskaito už suteiktas paslaugas kas mėnesį, pervesdamas lėšas į rangovo kasą arba pervesdamas lėšas į rangovo einamąją sąskaitą.

2.3. Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio, einančio po atsiskaitymo mėnesio, 15 dieną, įnešant lėšas į rangovo kasą arba pervedant lėšas į rangovo einamąją sąskaitą.

2.4. Jei rangovas negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl užsakovo kaltės, už paslaugas turi būti sumokėta visa suma.

2.5. Pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų kaina neįskaičiuojama į papildomų paslaugų kainą tais atvejais, numatytais punktuose. 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, taip pat greitas UUTE remontas, medžiagų ir techninių priemonių, kurias rangovas naudojo atkurdamas UUTE tinkamumą naudoti, kaina.

2.6. Šios Sutarties 2.4 punkte išvardytas Rangovo teikiamas paslaugas Užsakovas sumoka per 3 bankines dienas nuo Akto pasirašymo dienos.

2.7. Jei atsiranda poreikis teikti papildomas paslaugas, mokėti už sąmatoje nenumatytas medžiagas ir technines priemones, gali būti pakeista bendra paslaugų kaina, dėl kurios sudaromas papildomas susitarimas.

2.8. Šalių susitarimu arba dėl Užsakovo kaltės nutraukus paslaugų teikimą pagal šią sutartį, pastarasis privalo atlyginti rangovui faktines patirtas išlaidas pagal pasirašytus aktus.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Rangovas kas mėnesį atlieka UUTE techninę priežiūrą iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.

3.2. UUTE priežiūros paslaugų teikimas įforminamas įstatymu, kuris surašomas ne vėliau kaip penkto (penkto) mėnesio po atsiskaitymo dieną.

3.3. Klientas įsipareigoja priimti suteiktas paslaugas, pasirašydamas aktą jų suteikimo Klientui dieną.

3.4. Pretenzijas Rangovui Užsakovas gali pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Akto pasirašymo dienos. Jei Klientas atsisako pasirašyti Aktą be raštiško atsisakymo pagrindimo per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos, laikoma, kad Klientas paslaugas priėmė be komentarų, pretenzijų dėl kokybės nėra. teikiamas paslaugas.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas privalo:

4.1.1. Užtikrinti, kad šios Sutarties 1.1., 1.2 punkte numatytos sumos paslaugos būtų teikiamos tinkamos kokybės ir per nurodytą laiką.

4.1.2. Gavę iš Kliento pranešimą apie UUTE veikimo sutrikimus, užtikrinkite specialistų atvykimą per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos.

4.1.3. Informuokite Klientą, jei susiklosto aplinkybės, kurios sulėtina paslaugų teikimo eigą arba neleidžia toliau tęsti darbų atlikimo (paslaugų teikimo).

4.2. Rangovas turi teisę:

4.2.1. Nepriklausomai nustatyti paslaugų teikimui būtinų specialistų skaičių ir jų darbo grafiką, taip pat aprūpinti juos visomis reikalingomis medžiagomis, įrankiais ir techninėmis priemonėmis.

4.2.2. Jei reikia, į sutartinių įsipareigojimų vykdymą įtraukite trečiąsias šalis.

4.2.3. Įspėjus Klientą, nepradėti vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį arba sustabdyti jų vykdymą šiais atvejais:

Klientui nepateikus reikiamos techninės dokumentacijos (UUTE, UUTE techninio paso projektavimo ir vykdomosios dokumentacijos) kopijų;

Klientui nesuteikus netrukdomos prieigos prie Priemonės įvykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį;

Kliento nesugebėjimas apsaugoti UUTE nuo neteisėto trečiųjų šalių kišimosi į jo darbą;

Klientas pažeidė šios sutarties 2 skirsnyje nustatytus mokėjimo terminus;

Techninio tolesnio paslaugų teikimo negalėjimo, atsiradusio dėl Kliento kaltės, nustatymas.

4.2.4. Reikalauti sumokėti už paslaugas, suteiktas pagal šios Sutarties sąlygas.

4.3 KLIENTAS privalo:

4.3.1. Suteikite rangovui netrukdomą prieigą prie transporto priemonės objekto, mechanizmų ir rangovo specialistų, galimybę gabenti reikiamus UUTE įrankius, priedus ir technines priemones.

4.3.2. Pateikite rangovui reikiamą UUTE techninę dokumentaciją (projektavimo ir parengtą dokumentaciją, matavimo priemonių pasus).

4.3.3. Užtikrinkite UUTE maitinimo šaltinio patikimumą ir tinkamą UUTE apsaugą nuo neteisėto kišimosi jo veikimui.

4.3.4. Užtikrinkite drėgmės pašalinimą (potvynio atveju) ir tinkamą sanitarinę būklę darbo zonoje, be rūpesčių darbo zonos patalpose.

4.3.5. Įsipareigoja laikytis UUTE eksploatavimo sąlygų ir taisyklių, išdėstytų techniniame pase ir skaitiklio naudojimo instrukcijoje.

4.3.6. Pažeidus 4.3.1. šios Sutarties nuostatas sumokėti už pakartotinį Rangovo specialistų išvykimą į atskirą sąskaitą, viršijančią šioje Sutartyje nurodytas paslaugas.

4.3.7. Įvykus UUTE gedimui dėl to, kad Klientas nesilaiko techniniame pase ir naudojimo instrukcijoje nurodytų jo eksploatavimo sąlygų ir taisyklių, remonto ir restauravimo darbų išlaidas Klientas apmoka atskirai. sąskaitą faktūrą, viršijančią šioje Sutartyje nurodytų paslaugų kainą.

4.3.8. Užtikrinkite UUTE saugumą ir šilumos tiekimo organizacijos bei gamintojo sandariklių vientisumą. Esant gedimui ir nustačius plombų pažeidimą, šios įrangos remonto ir restauravimo darbų išlaidas Klientas apmoka pagal atskirą sąskaitą faktūrą, viršijančią šioje Sutartyje nurodytų paslaugų kainą.

4.3.9. Praneškite apie tai rangovui per 3 (tris) dienas nuo UUTE veikimo sutrikimų aptikimo momento.

4.3.10. Nedelsdami raštu informuokite Rangovą apie pasikeitimus, kurie įvyko arba bus padaryti dėl:

Užsakovo tinklų ir elektros energijos tiekimo įrangos būklė, kuri gali turėti įtakos rangovo galimybei įvykdyti sutartį, taip pat UUTE veikimui;

Kliento pašto adreso, telefono numerio, banko duomenų pakeitimai,

Atsiskyrimas, nuosavybės teisės perdavimas, naudojimo teisės, UUTE užsakymai;

Reorganizavimas, likvidavimas ir kitos panašios aplinkybės, dėl kurių labai pasikeičia aplinkybės, kurių šalys sudarė sudarydamos šią sutartį.

4.3.11. Neįrenginėkite vidaus šilumos tiekimo sistemų be išankstinio susitarimo su rangovu.

4.3.12. Priimti pagal šios Sutarties reikalavimus teikiamų paslaugų rezultatus ir už juos sumokėti.

4.4 KLIENTAS turi teisę:

4.4.1. Stebėti paslaugų teikėjo pažangą, teikiamą pagal šią sutartį, netrukdant Rangovo operatyvinei ir ekonominei veiklai;

4.4.2. Pretenzijas dėl teikiamų paslaugų kokybės pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo įstatymo pasirašymo dienos.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys yra atsakingos už įsipareigojimų, prisiimtų pagal šį Susitarimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal Rusijos Federacijos įstatymus ir šios sutarties sąlygas.

5.2. Kiekviena Šalis privalo tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš šio Susitarimo, suteikdama kitai Šaliai visą įmanomą pagalbą vykdydama savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą.

5.3. Jei Užsakovas nesumoka už suteiktas paslaugas per 2 (du) kalendorinius mėnesius, Rangovas turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą pagal šią Sutartį, kol Užsakovas visiškai negrąžins skolos, pranešdamas apie tai Užsakovui bent 10 (dešimt) kalendorinių dienų. dienos iki paslaugų teikimo sustabdymo.

5.4. Paslaugų teikimas atnaujinamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kai Klientas visiškai grąžina skolą. Atsakomybė už galimas paslaugų teikimo sustabdymo pasekmes tenka Klientui.

5.5. Jei Rangovas tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų per šioje Sutartyje numatytą laikotarpį, Užsakovas turi teisę reikalauti iš jo sumokėti 0,1 (nulinio taško) procentų baudą nuo visų nurodytų paslaugų kainos. 2.1 punkte. pagal šią Sutartį, už kiekvieną uždelstą dieną.

5.6. Pažeidęs mokėjimo sąlygas pagal Sutartį, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,1 (nulinis taškas)% netesybų, sumokėtų pagal Sutartį laiku, už kiekvieną vėlavimo diena.

5.7. Susimokėjimas ar palūkanų sulaikymas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų ir atsakomybės pagal šią Sutartį.

5.8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

6. SUTARTIES TRUKMĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja iki _____________________________________.

6.2. Laikoma, kad Sutartis pratęsiama kitiems metams, jei bent 1 (vieną) mėnesį iki Sutarties galiojimo pabaigos nėra vienos iš Šalių rašytinio pareiškimo atsisakyti šios Sutarties ar ją peržiūrėti.

6.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti įgyvendinant šį susitarimą, bus išspręsti šalių derybomis.

6.4. Jei Šalys nesusitaria ginčytinais klausimais, ginčus sprendžia Kaliningrado srities teisminės institucijos.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

7.2. Šalis, nusprendusi nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki numatomos šios sutarties nutraukimo dienos turi nusiųsti kitai šaliai rašytinį pranešimą apie savo ketinimą nutraukti šią Sutartį.

7.3. Anksčiau nutraukus šią Sutartį, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo to momento, kai Rangovas gauna pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, sumoka Rangovui už suteiktas paslaugas šios Sutarties nutraukimo dieną.

7.4. Ši Sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais tą pačią teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.5. Visi šios sutarties priedai, papildymai ir kiti susitarimai yra neatskiriama jos dalis.

7.6. Pasirašydamas šią Sutartį Klientas patvirtina, kad prieš pasirašydamas šią Sutartį jis gavo visą reikiamą ir patikimą informaciją apie pagal šią Sutartį siūlomą paslaugą, jos rūšis ir ypatybes, o tai leidžia objektyviai pasirinkti teikiamas paslaugas. Visos šios Sutarties nuostatos yra aiškios Klientui ir paaiškinamos prieš pasirašant.

8. ŠALIŲ ADRESAI IR IŠSAMI INFORMACIJA

SUTARTIS Nr. 182016

užsakymui įvykdyti

Federalinė biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga „________“, toliau - „Užsakovas“, atstovaujamas _________, veikiantis, remiantis, viena vertus, reglamentu ir įgaliojimu Nr. ___________, ir ribotos atsakomybės bendrovė “, ______________, toliau -„ Rangovas “, atstovaujamas generalinio direktoriaus Aleksandro Gennadijevičiaus Elisejevo, veikiančio remiantis chartija, kita vertus, bendrai vadinama „šalimis“ ir kiekviena atskirai „šalimi“, remiantis bendros komisijos sprendimu, protokolu Nr. 3160987181-01, 2016 m. Gegužės 30 d., Sudarė šį susitarimą dėl:

1 straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Užsakovas nurodo, o rangovas prisiima pareigą teikti pastato, esančio adresu: Maskva, Krasnogvardeisky bulvaras, 17 namas, 1 pastatas, šilumos apskaitos prietaisų techninės priežiūros, remonto ir tikrinimo paslaugas. Teikiamų paslaugų specifikacija (šios sutarties priedas Nr. 1), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis (toliau - teikiamų paslaugų specifikacija), per paslaugų teikimo grafike nustatytus terminus ( Šios Sutarties priedas Nr. 2), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis (toliau - Paslaugų teikimo tvarkaraštis) ir Sąlygos (šios Sutarties priedas Nr. 5), kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis Susitarimas.

1.2. Paslaugų teikimas vykdomas jėga ir rangovo lėšomis užsakovo nurodytose vietose.

1.3. Klientas moka už paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, forma ir suma.

2 straipsnis. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarties kaina yra 60 840,00 (šešiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt) rublių 00 (nulinis nulis) kapeikų, įskaitant - 18%, 9 280,68 (devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt) rublių 68 (šešiasdešimt aštuoni) kapeikų (toliau - Kaina) sutarties).

2.2. Į Sutarties kainą įskaičiuota bendra visų paslaugų (ir susijusių paslaugų), kurias Užsakovas moka Rangovui, kaina, kad Rangovas visiškai įvykdytų savo įsipareigojimus teikti paslaugas (ir susijusių paslaugų teikimą) pagal Sutartį.

2.3. Į Sutarties kainą įskaičiuotos pakavimo, tvarkymo, kėlimo, transportavimo, pakavimo medžiagos valymo ir pašalinimo išlaidos, išskyrus individualų, muitinės formalumus ir draudimą.

2.4. Mokėjimas pagal Sutartį atliekamas banko pavedimu, Klientui pervedant lėšas į Rangovo atsiskaitymo sąskaitą, nurodytą 1 str. Šios sutarties 13 p.

Pasikeitus jo einamojoje sąskaitoje, rangovas privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą per 1 (vieną) darbo dieną, nurodydamas naujus einamosios sąskaitos duomenis. Priešingu atveju visą riziką, susijusią su užsakovo lėšų pervedimu į šioje sutartyje nurodytą rangovo sąskaitą, prisiima rangovas.

2.5. Kliento įsipareigojimai sumokėti Sutarties kainą laikomi įvykdytais nuo to momento, kai lėšos nurašomos iš Sutarties kainos lygios sumos iš Kliento banko sąskaitos, nurodytos 1 str. Šios sutarties 13 p.

2.6. Klientas sumoka už Sutarties kainą pagal tinkamai įvykdytą ir abiejų šalių pasirašytą paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą pagal šios sutarties 4.13 punktą per 5 penkias darbo dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. rangovui sumokėti Sutarties kainą.

3 straipsnis. Paslaugų (prekių) teikimo sąlygos

3.1. Vykdant šią Sutartį, paslaugos Klientui teikiamos pagal paslaugų teikimo grafiką (šios sutarties priedas Nr. 2), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

3.2. Kartu su šios sutarties pasirašymu Šalys privalo pasirašyti paslaugų teikimo grafiką.

3.3. Terminas, per kurį Rangovas gali visiškai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį iki 2017 m. Gegužės 31 d.

4 straipsnis. Paslaugų (prekių) priėmimo tvarka

4.1. Paslaugų priėmimas kiekybės ir kokybės požiūriu yra vykdomas tvarka, nustatyta Valstybinio arbitražo prie SSRS Ministrų Tarybos nutarimuose instrukcijose:

- „Dėl pramonės ir technikos gaminių bei plataus vartojimo prekių priėmimo kokybės požiūriu“ Nr. P-7, 1966 m. Balandžio 25 d.

- „Dėl pramonės ir technikos gaminių bei plataus vartojimo prekių priėmimo pagal kiekį tvarkos“ Nr. P-6, 1965 m. Birželio 15 d.

4.2. Rangovas privalo susitarti su Užsakovu dėl tikslaus pristatymo laiko ir datos (jei pastarasis nėra nustatytas paslaugų teikimo grafike (šios sutarties priedas Nr. 2).

4.3. Rangovas savo lėšomis teikia užsakovui paslaugas savo transportu arba dalyvaujant trečiųjų šalių transportui. Visų rūšių pakrovimo ir iškrovimo operacijas, kėlimą ant grindų, įskaitant darbą naudojant kėlimo įrangą, rangovas atlieka savo techninėmis priemonėmis arba savo lėšomis.

4.4. Paslaugos, kurias rangovas teikia užsakovui, turi atitikti technines charakteristikas, nurodytas šios sutarties priede Nr. 3, kuris yra neatskiriama šios sutarties ir techninių sąlygų dalis (šios sutarties priedas Nr. 5). yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4.5. Paslaugų pakavimas ir ženklinimas turi atitikti GOST reikalavimus, o importuotų paslaugų pakavimas ir ženklinimas - tarptautinius pakavimo standartus.

4.6. Paslaugų žymėjime turi būti: produkto pavadinimas, gamintojo pavadinimas, gamintojo juridinis adresas, išdavimo data ir garantinis laikotarpis.

4.7. Pakuotės ženklinimas turi griežtai atitikti paslaugų ženklinimą.

4.8. Pakuotė turėtų užtikrinti paslaugų saugumą transportavimo ir tvarkymo operacijų metu iki galutinės veiklos vietos.

4.9. Pakuotės valymą ir išėmimą atlieka paslaugų teikimo dieną arba savo lėšomis.

4.10. Paslaugų teikimo dieną Rangovas privalo perduoti Užsakovui sąskaitų ir sąskaitų faktūrų originalus, paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą, surašytą šios sutarties priedo Nr. Rangovas dviem egzemplioriais, tokio tipo paslaugoms privalomais sertifikatais ir kitais dokumentais, patvirtinančiais paslaugų kokybę, išduotais pagal Rusijos Federacijos teisės aktus.

4.11. Jei teikiamos nekokybiškos paslaugos, Rangovas yra įpareigotas neatlygintinai pašalinti trūkumus per 3 (tris) dienas nuo to momento, kai Užsakovas juos pareiškia, arba atlyginti Užsakovo išlaidas už paslaugų trūkumų pašalinimą. .

Esant reikšmingam kokybės reikalavimų pažeidimui, Rangovas privalo per 2 (dvi) dienas ištaisyti šiuos pažeidimus.

4.12. Tuo atveju, jei teikiamos neišsamios paslaugos, rangovas privalo užbaigti paslaugas per 1 (vieną) dieną nuo to momento, kai užsakovas pateikia tokį prašymą.

4.13. Remiantis paslaugų (ir susijusių paslaugų) priėmimo rezultatais, esant šios sutarties 4.10 punkte nurodytiems dokumentams, ir nesant pretenzijų dėl paslaugų kokybės, kiekio, asortimento, išsamumo ir kitų savybių ( ir susijusios paslaugos), užsakovas pasirašo paslaugų priėmimo ir perdavimo pažymėjimą 2 (dviem) egzemplioriais ir vieną egzempliorių perduoda rangovui.

5 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Klientas turi teisę:

5.1.1. Reikalauti, kad rangovas tinkamai įvykdytų įsipareigojimus pagal Sutarties ir visų jos priedų sąlygas.

5.1.2. Reikalauti, kad rangovas pateiktų tinkamai įformintus dokumentus, nurodytus 1 str. 4 Sutarties, patvirtinančios įsipareigojimų įvykdymą pagal Sutarties sąlygas.

5.1.3. Prašyti iš rangovo informacijos apie tai, kaip vykdoma pagal šią sutartį vykdytojo įsipareigojimų vykdymo eigą ir būklę.

5.1.4. Stebėkite paslaugų užsakymą ir laiką.

5.1.5. Norėdami patikrinti teikiamų paslaugų kokybės atitiktį, įtraukite nepriklausomus ekspertus, kurių atranka atliekama federalinio įstatymo nustatyta tvarka.

5.1.6. Remdamiesi įgaliotų kontrolės įstaigų atliktų lėšų naudojimo patikrinimų rezultatais, atkreipkite dėmesį į teikiamų paslaugų trūkumus, įskaitant šių paslaugų kiekį, asortimentą, išsamumą ir kainą.

5.2. Klientas privalo:

5.2.1. Laiku priimti ir sumokėti už paslaugas pagal Sutarties sąlygas.

5.2.2. Nevykdant ar netinkamai įvykdžius šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų rangovą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamos teisės atsiradimo momento, kai rangovas pareikalauja sumokėti netesybas (baudos, nuobaudas), siųsdamas rangovui pranešimą apie netesybų (baudų, baudų) sumokėjimą savanoriškai ...

5.2.3. Jei rangovas savanoriškai nesumoka, šioje sutartyje numatytos netesybų sumos (palūkanos, baudos), norint jas susigrąžinti teisme.

5.2.4. Jei įgaliotos kontrolės įstaigos nustato, kad paslaugų, teikiamų pagal Sutarties sąlygas, kiekis, asortimentas, išsamumas ir kaina neatitinka, paskambinkite įgaliotiems rangovo atstovams, kad jie paaiškintų dėl teikiamų paslaugų.

5.3. Rangovas turi teisę:

5.3.1. Reikalauti, kad pagal šios sutarties 4.13 punktą klientas pasirašytų paslaugų priėmimo ir perdavimo pagal šią sutartį sertifikatą.

5.3.2. Reikalauti laiku sumokėti už suteiktas paslaugas pagal 1 str. Sutarties 2 p.

5.3.3. Paprašykite Kliento pateikti paaiškinimus ir paaiškinimus apie paslaugų teikimą pagal šią Sutartį.

5.4. Rangovas privalo:

5.4.1. Laiku ir tinkamai teikti paslaugas pagal Sutarties ir visų jos priedų sąlygas.

5.4.2. Pateikite Klientui paslaugų kilmės šalies deklaraciją ir (arba) dokumentus, patvirtinančius, kad prekės buvo pagamintos Rusijos Federacijos teritorijoje, jei tokio dokumento buvimą numato Rusijos Federacijos įstatymai ir kiti kartu su prekėmis perduodami dokumentai pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

5.4.3. Klientui paprašius, per tokiame prašyme nurodytą laikotarpį pateikti informaciją apie pažangą vykdant įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

5.4.4. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo pakeitimo datos pateikite Klientui informaciją apie faktinės vietos pasikeitimą. Jei per nurodytą laikotarpį nepateikiamas pranešimas apie adreso pasikeitimą, faktinė rangovo vieta bus šioje sutartyje nurodytas adresas.

5.4.5. Vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose ir Sutartyje.

5.5. Rangovas garantuoja, kad sudarant šią sutartį:

5.5.1. Likvidavimo procedūra jam neatliekama, nėra arbitražo teismo sprendimo paskelbti jį bankrutavusiu ir pradėti bankroto bylą, veikla nebuvo sustabdyta taip, kaip nustatyta Rusijos Federacijos administracinių teisės pažeidimų kodekse, ir taip pat, kad skolos suma už sukauptus mokesčius, rinkliavas ir kitus privalomus mokėjimus į bet kokio lygio biudžetus ar valstybės nebiudžetines lėšas per praėjusius kalendorinius metus neviršija 25% turto buhalterinės vertės pagal paskutines finansines ataskaitas baigtas ataskaitinis laikotarpis.

5.5.2. Nėra apsunkintas turtinio pobūdžio prievolių, kurios gali trukdyti vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

5.5.3. Per pastaruosius dvejus metus jis nepažeidė sutartinių įsipareigojimų ir nepadarė žalos (arba neatlygino padarytos žalos) pagal panašias sutartis.

6 straipsnis. Garantijos

6.1. Rangovas garantuoja teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą pagal galiojančius standartus, patvirtintus šios rūšies paslaugoms, ir sertifikatų, kurie yra privalomi šios rūšies paslaugoms, prieinamumą pagal galiojančius Rusijos teisės aktus.

Jei Rusijos Federacijos teisės aktuose nustatytas reikalavimas, kad asmenys, teikiantys paslaugas, kurioms taikomas šis Susitarimas, privaloma jų narystė savireguliavimo organizacijose, Rangovas privalo užtikrinti, kad dokumentai, patvirtinantys jo atitiktį šiam reikalavimui, būtų prieinami visą laikotarpį. visą Sutarties galiojimo laiką.

6.2. Pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti Rusijos Federacijoje nustatytus valstybinius standartus, teikiamų paslaugų gamintojų techninius reglamentus ar technines specifikacijas ir šios sutarties reikalavimus, nurodytus Techninių specifikacijų kokybės rodikliuose ( Įgaliojimai), nustatomi pateikiant užsakymą Maskvos miestui.

6.3. Už suteiktas paslaugas rangovas suteikia kokybės garantiją pagal šios rūšies paslaugų norminius dokumentus.

Garantijos laikas teikiamoms paslaugoms yra nustatytas techninėje specifikacijoje (šios sutarties priedas Nr. 3).

Kokybės garantijos buvimą patvirtina rangovas išdavęs garantinį taloną (sertifikatą) arba pridėjęs atitinkamą įrašą.

7 straipsnis. Šalių atsakomybė

7.1. Už savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

7.2. Jei užsakovas vėluoja įvykdyti įsipareigojimą sumokėti sutarties kainą, rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti netesybas. Bauda skaičiuojama už kiekvieną uždelstą įvykdyti įsipareigojimą sumokėti Sutarties kainą dieną, skaičiuojamą nuo kitos dienos po šios Sutarties nustatyto įsipareigojimo sumokėti Sutartinę kainą įvykdymo termino pabaigos. Tokio netesybų suma yra viena trys šimtosios Rusijos Federacijos centrinio banko refinansavimo normos, galiojančios praradimo nuo Sutarties kainos dieną.

7.3. Vėlavus įvykdyti savo įsipareigojimus teikti paslaugas per tam tikrą pristatymo terminą, nustatytą pristatymo grafike (šios sutarties priedas Nr. 2), rangovas privalo sumokėti užsakovui 0,3 (trijų (trijų) dydžio baudą. dešimtadalių) procentų, bet ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų paslaugų, kurios turi būti suteiktos atitinkamu laikotarpiu, kainos už kiekvieną uždelstą dieną įvykdyti įsipareigojimą teikti paslaugas atitinkamu pristatymo laikotarpiu, pradedant nuo kitą dieną po pasibaigimo, toks pristatymo grafike nustatytas laikotarpis.

7.4. Jei teikiamos nekokybiškos paslaugos, rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo kliento pranešimo gavimo sumokėti užsakovui 0,3 (trijų dešimtųjų) procentų dydžio baudą, bet ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų teikiamų paslaugų kainos, nustatytos pagal teikiamų paslaugų specifikaciją (šios sutarties priedas Nr. 1), už kiekvieną dieną nuo to momento, kai išsiunčiamas rangovui pranešimą, kuriame nurodomas reikalavimas neatlygintinai pašalinti paslaugų trūkumus (arba kompensuoti jų išlaidas už paslaugų trūkumų pašalinimą arba nekokybiškų paslaugų pakeitimą tinkamos kokybės paslaugomis), kol rangovas įvykdys atitinkamą įsipareigojimą (pašalinti trūkumus) netinkamos kokybės paslaugos / jo išlaidų sumos gavimas pašalinus paslaugų trūkumus / Klientas priima netinkamos kokybės paslaugas Kliento banko sąskaitoje).

7.5. Jei teikiamos nebaigtos paslaugos, rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo kliento pranešimo gavimo sumokėti užsakovui 0,3 (trijų dešimtųjų) procentų dydžio baudą, bet ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų tokių paslaugų kainos už kiekvieną dieną nuo to momento, kai Rangovui buvo išsiųstas prašymas užbaigti paslaugas, iki to momento, kai Rangovas tinkamai įvykdo atitinkamą įsipareigojimą (paslaugų užbaigimas / priėmimas) Klientas už paslaugas, suteiktas mainais už nepilnas paslaugas).

7.6. Jei Sutartis nutraukiama šalių susitarimu dėl netinkamo Rangovo įsipareigojimų vykdymo, pastarasis per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties dėl sutarties nutraukimo pasirašymo dienos sumoka Klientui. 30 (trisdešimt) procentų dydžio baudą nuo Sutartyje numatytų nepristatytų paslaugų sumos.

7.7. Šios Sutarties šalys yra atleidžiamos nuo netesybų (baudos, delspinigių) mokėjimo, jei įrodo, kad atitinkamos prievolės įvykdymas vėlavo dėl nenugalimos jėgos arba dėl kitos Šalies kaltės.

7.8. Rangovas yra atsakingas už pateiktose dokumentuose nurodytos informacijos tikslumą ir atitiktį Rusijos Federacijos įstatymams.

7.9. Tuo atveju, jei įgaliotos kontrolės įstaigos nustato faktus apie nepakankamą paslaugų teikimą ir (arba) pervertina jų išlaidas, rangovas grąžina permokėtas lėšas užsakovui.

8 straipsnis. Sutarties nutraukimo tvarka

8.1. Ši sutartis gali būti nutraukta:

Šalių susitarimu;

Teismiškai.

8.2. Klientas turi teisę nustatyta tvarka kreiptis į teismą su reikalavimu nutraukti šią Sutartį šiais atvejais:

8.2.1. Rangovui iš esmės pažeidus Sutartį.

8.2.2. Jei paslaugų teikimas vėluoja ilgiau nei 2 (dvi) dienas.

8.2.3. Jei bus nustatyta informacija, pateikta šios sutarties preambulėje nurodyto užsakymo pateikimo etape rangovo pateiktuose dokumentuose.

8.2.4. Pasibaigus rangovo - juridinio asmens - likvidavimo procedūrai arba esant arbitražo teismo sprendimui dėl rangovo paskelbimo bankrotu ir dėl bankroto bylos iškėlimo.

8.2.5. Rusijos Federacijos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nustačius rangovo veiklos sustabdymo faktą.

8.2.6. Jei Paslaugų teikėjas turi įsiskolinimų už sukauptus mokesčius, rinkliavas ir kitus privalomus mokėjimus į bet kokio lygio biudžetus ar valstybės nebiudžetines lėšas už praėjusius kalendorinius metus, kurių suma viršija 25% (dvidešimt penkis procentus) Rangovo balansinės vertės turtą pagal paskutinio užbaigto ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas, su sąlyga, kad rangovas neskundžia šios skolos buvimo pagal Rusijos Federacijos teisės aktus.

8.4. Šalis, kuriai siunčiamas pasiūlymas nutraukti Sutartį šalių susitarimu, turi pateikti raštišką atsakymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos.

8.5. Šalys nutraukia sutartį, pasirašydamos atitinkamą sutarties nutraukimo sutartį.

8.6. Jei ši Sutartis nutraukiama bet kurios Šalies iniciatyva, Šalys suderina skaičiavimus, kurie patvirtina Rangovo perduotų paslaugų (prekių) apimtį.

9 straipsnis. Nenugalimos jėgos aplinkybės

9.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, būtent: potvynių, gaisrų, žemės drebėjimų, sabotažo, karo veiksmų, blokadų, teisės aktų pakeitimų, trukdančių tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Sutartis, taip pat kitos ypatingos aplinkybės, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka, atsiradusios po šios sutarties sudarymo ir tiesiogiai įtakojančios Šalių savo įsipareigojimų vykdymą, taip pat kurios Šalys negalėjo numatyti ir užkirsti kelio.

9.2. Atsiradus tokioms aplinkybėms, įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo terminas nukeliamas proporcingai šių aplinkybių trukmei, jei šios aplinkybės daro didelę įtaką šios Sutarties vykdymui laiku.

9.3. Šalis, kuriai tinkamai įvykdyti įsipareigojimus buvo neįmanoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo įvykio dienos raštu pranešti kitai Šaliai apie jų atsiradimą, rūšį ir galimą veiksmų trukmę. tokių aplinkybių.

9.4. Jei šios Sutarties 10.1 punkte nurodytos aplinkybės trunka ilgiau nei 2 (du) kalendorinius mėnesius nuo atitinkamo pranešimo dienos, kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį nereikalaudama atlyginti nuostolių, patirtų dėl tokios aplinkybės.

10 straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Kilus bet kokiems prieštaravimams, reikalavimams ir nesutarimams, taip pat ginčams, susijusiems su šio Susitarimo vykdymu, Šalys įsipareigoja

pastangas savanoriškai išspręsti tokius prieštaravimus, pretenzijas ir nesutarimus vykdant bendrą ginčų sprendimo protokolą.

10.2. Visi Šalių pasiekti susitarimai įforminami kaip papildomi šalių pasirašyti susitarimai ir užantspauduojami antspaudais.

10.3. Prieš pateikdami ginčą spręsti Maskvos arbitražo teismui, Šalys imasi priemonių jį išspręsti pagal ieškinio procedūrą.

10.3.1 Pretenzija turi būti išsiųsta raštu. Į gautą pretenziją Šalis privalo raštu atsakyti iš esmės ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos. Palikti pretenziją neatsakytą per nurodytą laikotarpį reiškia ieškinio reikalavimų priėmimą.

10.3.2. Pretenzijoje turi būti: prašymą pateikusios organizacijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas, pašto adresas ir duomenys; organizacijos (įstaigos, įmonės), kuriai siunčiama pretenzija, pavadinimas, pašto adresas ir duomenys.

10.3.3. Jei reikalavimas turi būti vertinamas pinigais, ieškinyje nurodoma prašoma suma ir visas jos pagrįstas apskaičiavimas.

10.3.4. Siekiant paremti nurodytus reikalavimus, prie ieškinio turi būti pridedami tinkamai įforminti ir patvirtinti reikalingi dokumentai arba jų išrašai.

Ieškinyje gali būti kitos informacijos, kuri, pareiškėjo nuomone, padės greičiau ir teisingiau ją išnagrinėti, objektyviai išspręsti ginčą.

10.4. Tuo atveju, jei Šalys nevykdo savo įsipareigojimų ir nesusitaria tarpusavyje, ginčai pagal šį Susitarimą sprendžiami Maskvos miesto arbitražo teisme.

11 straipsnis. Sutarties pakeitimo trukmė, tvarka

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo Šalims dienos ir galioja iki 2017 m. Gegužės 31 d.

11.2. Šalių įsipareigojimai, neįvykdyti iki šios Sutarties galiojimo pabaigos datos, nurodyti Sutarties 12.1 punkte, turi būti visiškai įvykdyti.

11.3. Klientas privalo įregistruoti sutartį Sutarčių registre per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kai ją pasirašė abi Šalys.

11.4. Šalių susitarimu galimi šio Susitarimo pakeitimai ir papildymai. Visi pakeitimai ir papildymai atliekami raštu, Šalims pasirašant papildomus Sutarties susitarimus. Papildomi Sutarties susitarimai yra neatskiriama jos dalis ir įsigalioja nuo to momento, kai juos pasirašo Šalys. Papildomos Sutarties sutartys turi būti įregistruotos Sutarčių registre Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka.

12 straipsnis. Kitos sąlygos

12.1. Visi Šalių pranešimai, susiję su šios Sutarties vykdymu, siunčiami raštu registruotu laišku faktiniu Šalies adresu, nurodytu 1 str. 14, arba faksimiliniu ryšiu, el. Paštu, vėliau pateikiant originalą. Jei pranešimai siunčiami paštu, pranešimai laikomi gautais Šalies faktinio gavimo dieną, patvirtinta pašto ženklu. Jei pranešimai siunčiami faksu ir el. Paštu, pranešimai laikomi gautais Šaliai tą dieną, kai jie buvo išsiųsti.

12.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, turinti tą pačią teisinę galią.

12.3. Viskame, kas nenumatyta šiame Susitarime, Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.

12.4. Neatskiriamos Sutarties dalys yra: Priedas Nr. 1 „Tiekiamų prekių specifikacija“, Priedas Nr. 2 „Paslaugų teikimo grafikas“, Priedas Nr. 3 „Teikiamų paslaugų techninės charakteristikos“, Priedas Nr. „Paslaugų priėmimo ir perdavimo pažymėjimo forma“, priedas Nr. 5 „Techninės pratybos“.

12.5. Užsakovas ir rangovas visiškai įvykdę šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus yra pagrindas registruoti informaciją apie sutarties vykdymą sutarčių registre taip, kaip nustatyta galiojančiuose Maskvos miesto norminiuose teisės aktuose.

13 straipsnis. Šalių adresai, duomenys ir parašai

1 priedas

prie sutarties

SPECIFIKACIJA

PATEIKTOS PASLAUGOS

vardas paslaugos	Vienetas rev.	Kaina už vieną. rublių (atsižvelgiant į PVM)	Kiekis	Suma rubliais (atsižvelgiant į PVM)	PVM suma rublių

UUTE šilumos energijos apskaitos prietaisų priežiūra, remontas ir kalibravimas ištisus metus: Kiekvieno UUTE prietaiso rodmenų paėmimas, kiekvieno mėnesio 1 dieną šilumos tiekimo organizacijai jų pateikimas ir sertifikatai apie šilumos energijos kiekį kas mėnesį;	Mazgas	60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68
Iš viso		60 840 ,00		60 840 ,00	9 280,68

Kliento vadovas:

M.P. M.P.

2 priedas

prie sutarties

PASLAUGŲ TEIKIMO grafikas

P / p Nr.	Paslaugų sąrašas	Vykdymo laikotarpis paslaugos	Pastaba

		kartą per savaitę
		kartą per mėnesį

	Atstovauti Kliento interesams šilumos tiekimo organizacijoje, teikti mėnesines ataskaitas apie elektroninius UUTE rodmenų atspaudus, tarpusavio atsiskaitymams už gautą šilumą.	bet kokiu poreikiu
		Pagal planą
		Pagal patikrinimo laikotarpį
		Vasara Žiema
		kas savaitę
		Kiekvieną mėnesį

Kliento vadovas:

____________________ ____________________

M.P. M.P.

3 priedas

prie sutarties

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PATEIKTOS PASLAUGOS

Netaikoma	Paslaugų sąrašas	Atitikimas srovei standartus ir reguliavimo ir techninis dokumentacija	Garantija terminas

	Visos paslaugos	Visos paslaugos teikiamos pagal Valstybinės vieningos įmonės „Mosgorteplo“ parengtus šilumos punktų inžinerinės įrangos priežiūros nuostatus pagal GOST 18322-73 „Įrangos techninės priežiūros ir remonto sistema“ reikalavimus, tam tikrų tipų įrangos ir prietaisų eksploatacinių dokumentų reikalavimai

Kliento vadovas:

____________________ __________________

M.P. M.P.

4 priedas

prie sutarties

FORMA

PASLAUGŲ PRIĖMIMO AKTAS

Maskva „___“ _________ 20___

Federalinė biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga “, toliau - „Klientas“, atstovaujamas asmens, veikiančio remiantis 2014 m. balandžio 14 d. Reglamentu ir įgaliojimu Nr. 17, viena vertus, ir ____________________________(įmonės pavadinimas)

toliau - „rangovas“, atstovaujamas ____________________________________,

(pareigos, pilnas vardas)

remdamiesi _______________________________________,

(Įstatai, nuostatai, įgaliojimas)

kita vertus, bendrai vadinamos „šalimis“, šį aktą parengė taip:

1. Remdamasis sutarties Nr. _________ „____“ _____________ 20__ (toliau - sutartis), rangovas įvykdė įsipareigojimus teikti paslaugas (IR TEIKTI SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ), būtent:

Paslaugų sąrašas	Vykdymo laikotarpis paslaugos	Paslaugų pristatymo datos
Priežiūra (TO-2)	kartą per savaitę
Priežiūra (TO-3)	kartą per mėnesį
Imant rodmenis iš UUTE prietaisų, juos pateikiant ir sertifikatus apie šilumos tiekimo organizacijos šilumos energijos kiekį	kas mėnesį, kiekvieno mėnesio 1 d
Atstovauti Kliento interesams šilumos tiekimo organizacijoje, teikti mėnesines ataskaitas apie elektroninius UUTE rodmenų atspaudus, tarpusavio atsiskaitymams už gautą šilumą.	bet kokiu poreikiu
Numatyto ir neplanuoto UUTE remonto vykdymas	Pagal planą
Planuojamų ir neplanuotų valstybinių UUTE patikrinimų vykdymas	Pagal valstybės patikrinimo datą
UUTE veikimo reguliavimas vasaros-žiemos režimams	Vasara Žiema
Skaičiuotuvo ir pirminių prietaisų darbo kontrolė	kas savaitę
Šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo analizė	Kiekvieną mėnesį

2. Tikroji paslaugų (IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ) kokybė atitinka (neatitinka) sutarties reikalavimus:

________________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

3. Minėtos paslaugos pagal sutartį turi būti atliekamos „___“ ____________ 20___, faktiškai atliekamos „____“ __________ 20___.

4. Paslaugų (IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ) trūkumai nustatyti / nenustatyti)

________________________________ ___________________

______________________________________________

5. Darbo pagal Sutartį rezultatai:

Priimta: Priimta:

Rangovas Klientas

__________________________ ____________________

M.P. M

5 priedas

prie sutarties

Techninė užduotis

teikiant įvairias šilumos apskaitos prietaisų priežiūros, remonto ir kalibravimo paslaugas

Ši techninė užduotis apibrėžia techninius ir organizacinius šilumos energijos apskaitos įrenginių (UUTE) techninės priežiūros, remonto ir kalibravimo organizavimo reikalavimus, atsižvelgiant į techninės priežiūros, remonto ir UUTE, esančius filialo teritorijoje, taisykles. adresas: Maskva, Krasnogvardeisky bulvaras, 17 namas, 1 pastatas. Rangovas užtikrina visų sistemų elementų veikimą ir gerą būklę, taip pat atlieka tikrinimo darbus, vėliau priimdamas eksploatuoti šilumos tiekimo organizaciją - pagal patikros laiką.

Priežiūros tikslas yra:

Eksploatacinių savybių ir nurodytų darbo parametrų išlaikymas, atsižvelgiant į sezoninį ir standartinį dažnumą, įprastinė priežiūra ;

-Priežiūra siekiant atkurti tinkamumą eksploatuoti ir išlaikyti nurodytus veiklos rodiklius;

Pramoninės saugos taisyklių ir įrangos sertifikatų reikalavimų laikymasis, techninės dokumentacijos priežiūra.

Šilumos punktuose esančių šilumos apskaitos įrenginių priežiūros metu atliktų darbų sąrašas

Darbo apimtis:

Savaitės priežiūra (TO -2) - atliekama kartą per savaitę;
Kasmėnesinė priežiūra (TO -3) - atliekama kartą per mėnesį.

Darbų tipai:

Savaitinė priežiūra (TO-2) numato :

vykdant TO-1;
tinkamo prietaisų veikimo automatinėje valdymo sistemoje patikrinimas pagal valdymo ir matavimo prietaisų, fiksuojančių technologinių procesų eigą, indikacijas. Jei reikia, darbo režimas koreguojamas;
patikrinti automatikos prietaisų signalinių lempų vientisumą ir indikacijos būseną, pakeisti sudegusias lempas;
šildymo įrenginio automatinės sistemos veikimo tikrinimas;
manometrų, termometrų vientisumo ir jų rodmenų atitikties tikroms stebimų parametrų vertėms patikrinti;
mašinos alyvos įpylimas į termometro rankoves (jei reikia);
patikrinti, ar nėra pašalinių daiktų, drėgmės automatikos spintelėse, tvirtinimo detalių korozijos;
patikrinti patalpų apšvietimo lempučių vientisumą, pakeisti sudegusias lemputes;
automatikos spintų užraktų veikimo tikrinimas, trikčių šalinimas;
elektros įrangos korpusų įžeminimo tikrinimas;
per paskutinę savaitę patikrinimo metu atskleistų gedimų pašalinimas;
įrangos ir prietaisų pažeistų dažų ir lako dangų restauravimas (jei reikia);
aušinimo skysčio technologinių parametrų analizė (T1, T2, Gmax, Gmin, nuotėkis, priemaiša);
įrašas internetiniame žurnale apie techninės priežiūros atlikimą.

Į mėnesinę priežiūrą įeina:

Kas savaitę atliekamos techninės priežiūros (TO-2);
tikrinant, ar tinkamai veikia automatizuotos šilumos tiekimo sistemos (priverstinis temperatūros režimų keitimas);
patikrinkite, ar veikia šildymo sistemų automatinis papildomas blokas (atidaromas elektrinis vožtuvas);
atlikti automatizavimo sistemų įtaisų prevencinius darbus (apžiūra, valymas, sandarinimo tarpiklių sandarumo stebėjimas, valdymo vožtuvų vartų sandarumo tikrinimas, elektros laidų elektros jungčių patikimumas, prietaisų tvirtinimas );
srovę pernešančių dalių kontaktinių jungčių kaitinimo išvaizdos patikrinimas (patamsinus spalvą);
elektros variklių atskirų valdymo grandinių (automatinė apsauga, relės, magnetiniai starteriai, mygtukiniai stulpai ir kt.) įrangos ir grandinių tikrinimas, reguliavimas ir paleidimas;
vožtuvų ir valdymo vožtuvų kotelių tepimas tepalu;
patikrinti visų tarpiklių jungčių sandarumą, pašalinti vandens nutekėjimą (jei reikia);
manometrų ir impulsų linijų valymas;
elektroninės automatikos perjungimas į atsarginę hidraulinę (jei yra) - tinkamo hidraulinės sistemos veikimo patikrinimas;
patikrinimų, tikrinimų ir kasdienio veikimo metu nustatytų gedimų pašalinimas;
atviros elektros instaliacijos tikrinimas ir tikrinimas patalpose, kuriose yra daug drėgmės ir tinkamas naudoti jungiklius, jungiklius, kištukinius lizdus ir tt;
dalinis inžinerinės įrangos, instrumentų, metalinių konstrukcijų dažymas;
įrašyti į veiklos žurnalą apie mėnesinės priežiūros vykdymą.
Šilumos skaitiklių perkėlimas į sezoninį režimą arba išsaugojimas aušinimo skysčio nebuvimo laikotarpiu.
Sugedus matavimo prietaisams, išmontuokite montuodami technologinius įdėklus, informuokite Klientą ir paskambinkite į objektą šilumos tiekimo organizacijos atstovui.
Sugedusių prietaisų siuntimas remontui ir prietaisų priėmimas iš remonto, vėliau įrenginyje sumontuojant pataisytus įrenginius
Šilumos tiekimo organizacijos atstovo iškvietimas į objektą užsandarinti ir išduoti reikiamus dokumentus.
Smulkus remontas:

AP, saugiklių keitimas;

Sąsajos tikrinimas;

Matavimo ir skaičiavimo įrenginių keitimas;

Slėgio jutiklių įvertinimas

Termorezistorių darbo įvertinimas (jei reikia - pakeitimas)

Esant poreikiui Šilumos tiekėjas teikia valandinius spaudinius.

Visos paslaugos teikiamos pagal Valstybinės vieningos įmonės „Mosgorteplo“ parengtus šilumos punktų inžinerinės įrangos priežiūros nuostatus pagal GOST 18322-73 „Įrangos techninės priežiūros ir remonto sistema“ reikalavimus, tam tikrų tipų įrangos ir prietaisų eksploatacinių dokumentų reikalavimai. Taip pat atlikite šiuos darbus:

Numatyto ir neplanuoto UUTE remonto vykdymas;
Suplanuotų ir neplanuotų valstybinių UUTE patikrinimų įgyvendinimas;
Techninė apžiūra (TO-2) UUTE;
UUTE veikimo reguliavimas vasaros-žiemos režimams;
Skaičiuotuvo darbo kontrolė;
Pirminių prietaisų veikimo kontrolė;
Kiekvieno UUTE prietaiso rodmenų paėmimas, kiekvieno mėnesio 1 dieną šilumos tiekimo organizacijai jų pateikimas ir sertifikatai apie šilumos energijos kiekį kas mėnesį;
Šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo analizė;

Atstovauti Kliento interesams šilumos tiekimo organizacijoje, teikti mėnesines ataskaitas apie elektroninius UUTE rodmenų atspaudus, tarpusavio atsiskaitymams už gautą šilumą;